Условия выполнения работ (подряд)

Редакция от 11 марта 2024 года.

Скачать договор в формате PDF

Предыдущие редакции условий #

Условия выполнения работ (подряд) от 1 октября 2022 г.

1. Применение Стандартных условий договора #

1.1. Стандартные условия договора (далее — Условия) применяются ко всем договорам, заключенным между Контрагентом (Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком) и юридическим лицом Ozon (Заказчиком/Покупателем), указанными в преамбуле договора (далее — Договор), и любым правоотношениям сторон, связанным с поставкой/подрядом/оказанием услуг. Условия не являются публичной офертой.

1.2. Контрагент акцептует Условия путем подписания Договора.

1.3. Договор между Контрагентом и Ozon вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

1.4. Стороны могут согласовать и конкретизировать в Договоре иные условия.

1.5. Условия применяются в той части, в которой они не противоречат условиям заключенного Договора.

Изменение Условий

1.6. Ozon вправе изменять Условия в одностороннем порядке путем публикации на сайте новой версии Условий. Контрагент самостоятельно отслеживает изменения Условий на сайте Ozon. Изменённая версия Условий применяется к отношениям сторон по Договору, если от Контрагента в течение 14 дней с даты публикации новой версии Условий не поступили письменные возражения относительно изменений. При наличии у Контрагента возражений стороны вправе подписать протокол разногласий по ним или каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2. Предмет #

2.1. Стороны устанавливают, что Работы должны быть выполнены на условиях «под ключ», то есть Подрядчик должен завершить и передать Ozon результат надлежащим образом выполненных Работ, полностью готовый для ввода в эксплуатацию/использования по назначению, в соответствии с Техническим заданием (если применимо и составлено) в отношении результата Работ.

2.2. Работы также должны включать все работы, которые (хотя и не указаны в Договоре) необходимы для надлежащего и своевременного выполнения Работ для достижения цели Договора.

3. Оформление заказа #

3.1. Ozon оформляет заказы на выполнение Работ по форме Приложения к Договору (далее — Заказ) и направляет их по ЭДО или по электронной почте. Подрядчик акцептует Заказ тем же способом, каким Заказ был направлен.

3.2. В случае если стоимость работ по одному заказу не превышает 500 000 рублей без учета НДС, Ozon вправе оформить заказ на выполнение работ в свободной форме путем направления по электронной почте или по ЭДО, а Подрядчик вправе утвердить данный заказ путем выставления счета. Такой заказ должен содержать описание содержания, объем, сроки выполнения и стоимость работ. В этом случае содержание, объем, сроки выполнения и стоимость работ считаются согласованными сторонами при оплате Ozon выставленного Подрядчиком счета. К оплаченному Ozon счету применяются те же положения, что и к Заказу (исключение: п. 3.1.1 Условий).

3.3. Если Ozon не получил ответ от Подрядчика в течение срока для его акцепта, то Заказ считается принятым и согласованным Подрядчиком в последний день срока, предусмотренного для его акцепта Подрядчиком, и подлежит исполнению. Стороны могут скорректировать Заказ по взаимной договоренности.

3.4. Ozon вправе посредством уведомления Подрядчика в письменной форме в одностороннем порядке изменить сроки выполнения работ по Заказу за 1 рабочий день до начала выполнения Работ без применения к Ozon штрафных санкций, если иное не согласовано сторонами в Заказе.

4. Порядок выполнения Работ #

4.1. Материалы, оборудование и инструкции #

4.1.1. Все применяемые при выполнении Работ материалы, изделия и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты соответствия и иные документы о соответствии качества, действующие на территории РФ. Такие материалы принадлежат Подрядчику на праве собственности, что должно быть им подтверждено по требованию Ozon.

4.1.2. В случае выполнения Работ Подрядчиком из материалов Ozon, а также при передаче оборудования Ozon Подрядчику, материалы и/или оборудование передаются Подрядчику по Акту приема-передачи с указанием стоимости. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, переданных ему Ozon.

4.1.3. Если Ozon предоставил материалы, то Подрядчик предоставляет отчет об их использовании и осуществляет возврат неиспользованных материалов не позднее сдачи результата Работ. Стороны вправе договориться о продаже неиспользованных материалов Подрядчику с условием о зачете обязательства Подрядчика по оплате таких материалов в счет обязательства Ozon по оплате Работ.

4.1.4. Если в процессе выполнения Работ Подрядчик не выдвигает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу выполнения работ.

4.1.5. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, образованного в связи с выполнением Работ, в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.6. Если предусмотрено в Договоре или согласовано сторонами иным способом в письменной форме, Ozon предоставит Подрядчику площади для складирования материалов как открытого, так и закрытого хранения и/или место для устройства временных бытовых помещений.

4.1.7. Подрядчик обязан вывезти в течение 1 дня со дня окончания приемки всех выполненных Работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы. В случае нарушения данного условия Ozon не будет нести ответственность за сохранность оборудования, инвентаря, инструментов и материалов.

4.2. Лицензии, допуски и согласования #

4.2.1 Подрядчик заверяет, что он вправе осуществлять любую деятельность, предусмотренную Договором, и что у него имеются все требуемые в соответствии с законодательством РФ лицензии, сертификаты, допуски и иные необходимые разрешения для выполнения любых своих обязательств из Договора. Подтверждающие документы подлежат представлению Подрядчиком Заказчику до начала выполнения Работ.

4.2.2. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет получить все разрешения, лицензии, допуски или согласования, необходимые для выполнения любых видов Работ в рамках Договора (как отдельно оговоренные в Техническом задании, так и не оговоренные, но требуемые или применимые). В случае привлечения Ozon к административной или иной ответственности за отсутствие разрешений, согласований и/или других документов, указанных в Договоре, Подрядчик обязан компенсировать Ozon расходы на уплату штрафов в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Ozon.

4.2.3. Ozon оказывает содействие Подрядчику в прохождении государственного надзора (контроля), в случае если законом и/или иными нормативно-техническими и правовыми актами установлены обязательные требования по осуществлению государственного надзора (контроля) до сдачи в эксплуатацию объекта Работ.

4.2.4. В случае, когда это предусмотрено законом, иными правовыми актами, либо вытекает из характера работ, Подрядчик обязан в течение срока выполнения Работ получить необходимые согласования и разрешения: по техническому заданию, проектных решений, по результатам выполненных работ, на ввод в эксплуатацию объекта Работ.

4.3. Доступ на объект #

4.3.1. Ozon обеспечит доступ работников Подрядчика к объекту Работ в целях выполнения Работ при условии своевременного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению списков работников.

4.3.2. Подрядчик обеспечит доступ представителя Ozon к объекту Работ или его части в рабочее время, установленное на объекте выполнения Работ (если применимо).

4.4. Привлечение третьих лиц #

4.4.1. Ozon вправе привлекать третьих лиц для выполнения всего объема или части Работ по Договору в случае задержки выполнения Работ Подрядчиком более чем на 30 календарных дней и отнести на Подрядчика расходы, понесенные в связи с привлечением третьих лиц.

4.4.2. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ только при наличии письменного согласия Ozon. Подрядчик гарантирует, что привлекаемые третьи лица являются добросовестными исполнителями и обладают достаточным профессиональным опытом и необходимыми ресурсами.

Привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами.

4.5. Соблюдение норм, правил и техники безопасности #

4.5.1. Подрядчик обязан предоставить список работников (если применимо), привлеченных для выполнения Работ по Договору, не позднее чем за 3 календарных дня до начала выполнения Работ.

4.5.2. При выполнении Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение применимых строительных норм и правил, правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, санитарных и экологических норм и правил, в том числе правил по санитарной обработке и дезинфекции в полном объеме. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить соблюдение в отношении своих работников санитарно-гигиенических норм и требований, установленных органами Роспотребнадзора, иными контролирующими органами и организациями, в том числе требований, направленных на предотвращение распространения различного рода инфекционных заболеваний.

В случае привлечения Ozon к административной и иной ответственности вследствие нарушения Подрядчиком требований, указанных в настоящем пункте, Подрядчик обязан компенсировать Ozon расходы на уплату штрафов в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Ozon.

4.5.3. Подрядчик при привлечении рабочей силы обязан соблюдать миграционное законодательство и законодательство о труде и требовать соблюдения законодательства от всех привлекаемых третьих лиц. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченным им третьим лицом миграционного законодательства и законодательства о труде, в результате чего Ozon будет привлечен к административной и иной ответственности, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего обращения Ozon компенсировать произведенные расходы на уплату штрафов и взысканий, а также возместить иные убытки, которые Ozon понесет в результате такого нарушения.

4.5.4. Перед началом работ весь персонал Подрядчика обязан пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда Ozon (если привлечение персонала применимо). Если в процессе выполнения работ Подрядчик решит заменить одного из работников, об этом он обязан уведомить представителя Ozon и перед допуском нового работника к работе направить его в отдел охраны труда Подрядчика для прохождения инструктажа.

В случае выявления Ozon фактов невыполнения требований по охране труда и пожарной безопасности, Золотых правил безопасности Ozon работниками Подрядчика Заказчик в течение 7 рабочих дней составляет Акт о нарушении требований по охране труда и пожарной безопасности (далее — Акт по охране труда) по форме Приложения № 1 к Условиям, подписываемый уполномоченными представителями сторон. При отказе Подрядчика от подписания Акта по охране труда о нарушении или неявки представителя Подрядчика во время составления Акта, Ozon составляет односторонний Акт по охране труда в присутствии не менее 3 представителей Ozon.

При невыполнении работниками Подрядчика требований по охране труда и пожарной безопасности, Золотых правил безопасности Ozon Ozon имеет право начислить и взыскать штрафные санкции (Приложение № 2 к Условиям), а также не допустить к выполнению работ таких работников Подрядчика.

В случае несогласия с выявленными Ozon нарушениями Подрядчик направляет мотивированный отказ в течение 3 рабочих дней с даты составления Акта по охране труда. В случае отсутствия мотивированного отказа Подрядчик уплачивает штрафные санкции Ozon не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Акта по охране труда путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon или уменьшения суммы счета, выставленного Ozon, на сумму штрафных санкций на основании подписанного акта взаимозачета взаимных выявленных нарушений.

4.5.5. Если применимо, до начала выполнения Работ Подрядчик и Ozon подписывают Акт допуска (Приложение № 3 к Условиям). До подписания Акта допуска Подрядчик не вправе приступать к выполнению Работ.

4.6. Иные условия выполнения Работ #

4.6.1. Ozon вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, срок их исполнения, качество используемых Подрядчиком материалов и оборудования. При обнаружении Ozon отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков, Ozon уведомляет об этом Подрядчика.

4.6.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового либо создающих невозможность выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Ozon.

4.6.3. Любое согласованное сторонами изменение предмета Договора, объёма, графика и сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору, подписанным обеими сторонами.

4.7. Цена и порядок расчетов #

4.7.1. Общая стоимость Работ определяется в Заказах. Если в процессе выполнения Работ стороны договорятся об увеличении объема Работ, итоговая стоимость Работ фиксируется в Акте выполненных работ/УПД. Цена Работ устанавливается в российских рублях. Оплата осуществляется в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

4.7.2. Цена Работ включает все необходимые налоги и сборы, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. В случае изменения Подрядчиком применяемой им системы налогообложения он обязуется сообщить об этом Ozon в течение 10 рабочих дней с момента внесения записи об изменениях в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В случае если в соответствии с законодательством после изменения применяемой системы налогообложения Подрядчик становится плательщиком НДС, стоимость Работ, согласованная сторонами в Заказах, считается включающей в себя НДС по ставке в соответствии с законодательством. Если в соответствии с законодательством после изменения применяемой системы налогообложения Подрядчик перестает быть плательщиком НДС, то стоимость Работ, согласованная сторонами в Заказах, уменьшается на НДС по ставке в соответствии с законодательством.

4.7.3. Если сумма в Акте выполненных работ/УПД или счете указана в иностранной валюте, то Ozon оплачивает Работы в российских рублях по курсу иностранной валюты, объявленному ЦБ РФ на день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Ozon.

4.7.4. Ozon осуществляет оплату по платёжным дням. Под платёжным днём понимается четверг как день, установленный Ozon для осуществления платежей по заключённым договорам.

Если платёжный день приходится на выходной или праздничный нерабочий день, то дата оплаты автоматически переносится на следующий ближайший рабочий платёжный день. Стороны договорились, что в этом случае оплата признается совершенной своевременно, санкции за нарушение сроков оплаты не применяются.

При наступлении даты оплаты по Договору ранее платёжного дня оплата производится в ближайший платёжный день и не признается осуществленной с нарушением условий Договора.

4.7.5. Моментом исполнения денежного обязательства является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Ozon.

5. Сдача и приемка Работ #

5.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется путем подписания сторонами Акта выполненных работ или УПД со статусом «1» (если Подрядчик — Плательщик НДС) / УПД со статусом «2» (если Подрядчик освобожден от НДС). При приемке Работ также могут быть подписаны Акт о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В случае применения Подрядчиком общей системы налогообложения он предоставляет счет-фактуру. Указанные документы формируются Подрядчиком и направляются Заказчику по ЭДО или заказным/ценным письмом/курьером в течение 3 рабочих дней со дня окончания Работ.

5.2. Ozon в течение 10 рабочих дней с момента предоставления ему документов подписывает полученные документы либо предоставляет письменный мотивированный отказ от приемки Работ. В случае предъявления Ozon возражений на представленные документы Подрядчик обязан исправить их в течение 3 дней и направить Ozon повторно.

5.3. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ переходят к Ozon только и исключительно после подписания им Акта выполненных работ и, если применимо, Акта о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5.4. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

5.5. В случае если Работы выполнены ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

5.6. В случае если Заказчик потребовал от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков Работ, Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, дефекты, допущенные в выполненных Работах и обнаруженные при приемке Работ, в срок, не превышающий 5 дней, если стороны не согласуют иной срок для устранения недостатков. Если недостатки не были устранены в указанный срок, Заказчик вправе повторно действовать в соответствии с пунктом 5.5 Условий.

5.7. При необходимости Ozon может истребовать дополнительные подтверждающие документы согласно ст. 252 НК РФ для подтверждения реальности выполненных Подрядчиком и привлеченными им лицами Работ.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Ozon по качеству Работ Подрядчик за свой счет проводит независимую экспертизу для проверки наличия недостатков в результате Работ. До проведения экспертизы выбранные Подрядчиком эксперт или экспертная организация подлежат согласованию Ozon. При отсутствии такого согласия Ozon предлагает Подрядчику перечень экспертов / экспертных организаций на выбор, и Подрядчик проводит экспертизу с привлечением эксперта / экспертной организации из такого перечня. Если по результатам экспертизы все претензии Ozon относительно качества Работ будут признаны необоснованными, Ozon компенсирует Подрядчику расходы на экспертизу в течение 10 дней с даты получения требования.

5.9. Ozon вправе по своему усмотрению провести экспертизу качества Работ. В случае обнаружения недостатков Работ, расходы, понесенные Ozon на экспертизу, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 дней с даты получения требования.

6. Качество и гарантия качества результата Работ #

6.1. Качество Работ и их результатов должно соответствовать всем применимым требованиям российского законодательства, государственным стандартам, СНиПам, ТУ, СТУ, в том числе всем применимым нормам в отношении безопасности и пожарной безопасности, санитарным нормам и иным нормативным документам, действующим на территории РФ.

6.2. Гарантийный срок на Работы составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Условий.

6.3. Недостатки результата Работ, выявленные в период гарантийного срока, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок не позднее 30 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Ozon, если иной срок не согласован сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков результата Работ.

Если Подрядчик не устранил выявленные недостатки в указанный срок, Ozon вправе самостоятельно устранить выявленные недостатки за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязуется оплатить расходы Ozon в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего счета на оплату расходов Ozon. Сумма возмещения состоит из фактических документально подтвержденных расходов Ozon на производство работ по устранению ущерба, причиненного Подрядчиком, а также иных расходов, в том числе, но не ограничиваясь, расходов на привлечение третьих лиц для квалификации гарантийного случая, а также для установления суммы ущерба.

6.4. Гарантийным случаем признается событие, произошедшее в течение гарантийного срока, причинившее ущерб Ozon и/или третьим лицам, причиной которого является ненадлежащее выполнение или невыполнение Подрядчиком Работ, а также выход из строя оборудования или материалов, поставленных Подрядчиком, а также иные события, которые, исходя из их характера и объема обязательств Подрядчика, могут быть разумно отнесены к гарантийному случаю в порядке, указанном ниже.

6.4.1. Квалификация события в качестве гарантийного случая осуществляется технической службой Ozon путем подписания соответствующего акта. Техническая служба Ozon имеет достаточные полномочия для фиксирования наступления гарантийного случая, его квалификации, установления суммы ущерба и осуществления иных необходимых действий без участия представителей Подрядчика.

6.4.2. При наступлении гарантийного случая техническая служба Ozon в течение 30 рабочих дней с момента его наступления фиксирует гарантийный случай, составляет и направляет Подрядчику акт о наступлении гарантийного случая с указанием наступившего события, а также при возможности с указанием суммы причиненного ущерба и/или стоимости работ по восстановлению помещений (материалов, оборудования).

6.5. Если в период течения гарантийного срока будет установлено, что использованные Подрядчиком материалы не соответствуют сертификатам соответствия, то все работы по их замене будут осуществляться за счет Подрядчика.

7. Ответственность #

7.1. В случае нарушения Подрядчиком срока и/или графика выполнения Работ Подрядчик выплачивает Ozon пени в размере 0,1% от стоимости Работ, выполнение которых просрочено, за каждый день такой просрочки.

7.2. Если недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в срок в соответствии с пунктом 5.6 Условий, Ozon вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости Работ.

7.3. В случае нарушения Ozon сроков оплаты Работ Ozon выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% несвоевременно оплаченных сумм за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. Пени оплачиваются Ozon при предъявлении письменного требования об оплате со стороны Подрядчика.

7.4. Если нарушение сроков выполнения Работ превысит 30 дней, Ozon вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без обращения в суд, письменно уведомив об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента передачи ему уведомления Ozon о расторжении Договора вернуть в полном объеме денежные средства, уплаченные ему Ozon, если аванс был выплачен Ozon. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты передачи ему указанного уведомления Ozon возместит все затраты Ozon на привлечение третьих лиц для производства Работ, а также иные расходы, понесенные Ozon по причине такого расторжения. Договор будет расторгнут по истечении 10 дней с даты передачи Подрядчику указанного уведомления Ozon, если иная дата не указана в уведомлении.

7.5. Если Подрядчик не приступил к работе в течение установленного Ozon срока или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность сдачи результата Работ в срок, Ozon вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков, либо заключить договор на выполнение работ с иным лицом за счет Подрядчика.

7.6. Подрядчик обязан по требованию Ozon выплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Договором, в течение 7 дней с момента получения такого требования. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки Ozon вправе зачесть сумму неустойки из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, в т.ч. по иным договорам и обязательствам (в соответствии со ст. 410 ГК РФ).

8. Стандартные оговорки #

В части оговорок о налоговых заверениях и гарантиях, персональных данных, публичных заявлениях, конфиденциальной информации и информационной безопасности стороны обязаны руководствоваться стандартными оговорками. Оговорки являются неотъемлемой частью Условий.

Полный текст оговорок

9. Оговорка о соблюдении антикоррупционного и регуляторного законодательства #

Стороны обязуются соблюдать, включая, но не ограничиваясь, требования применимого антикоррупционного законодательства, законодательства о противодействии мошенничеству и легализации доходов, полученных преступным путём, международные стандарты и принципы этичного ведения бизнеса, санкционные ограничения, правила экспортного контроля, антимонопольные требования, применимое законодательство о рынке ценных бумаг и иные правила осуществления операций с ценными бумагами. Оговорка является неотъемлемой частью Условий.

Полный текст оговорки

10. Обстоятельства непреодолимой силы #

10.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения своих обязательств по Договору, не позднее 5 дней (при наличии технической возможности) с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы должна письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. В случае возникновения между сторонами спора о том, являются ли соответствующие обстоятельства обстоятельствами непреодолимой силы, такие обстоятельства не рассматриваются как обстоятельства непреодолимой силы при отсутствии справки, выданной компетентными органами, иного документа, подтверждающего наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданного компетентными органами (например, решения суда или нормативного правового акта органов государственной власти Российской Федерации), и стороны обязуются в полном объеме исполнять свои договорные обязательства до момента выдачи / опубликования такого документа (вступления решения суда в законную силу).

10.3. Сторона обязана принимать все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы. Подтверждением наступления таких обстоятельств будет являться справка, выданная компетентными органами.

10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 месяцев подряд, каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. При этом ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за возникшие вследствие такого расторжения убытки.

11. Документооборот #

11.1. Все документы/материалы по Договору направляются на электронные адреса сторон, указанные в реквизитах, с последующей передачей оригиналов документов (если необходимо).

11.2. Скан документа, переданный по электронной почте, стороны считают оригиналом до даты получения документа на бумажном носителе.

11.3. Стороны вправе пользоваться услугами Провайдера электронного документооборота (далее — Провайдер ЭДО или ЭДО).

11.4. В случае использования электронного документооборота все документы передаются через Провайдера ЭДО и заверяются электронной подписью. Исключение: документы в рамках досудебного порядка урегулирования споров.

Стороны формируют и направляют все документы через ЭДО в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

12. Порядок разрешения споров #

12.1. Любые споры и разногласия по Договору подлежат разрешению путем направления претензий по почте или курьерской службой с обязательным дублированием в тот же срок по электронной почте. Срок на рассмотрение и ответ на претензию составляет 30 дней с даты ее получения. Претензионный досудебный порядок обязателен.

12.2. Споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы сторонами в претензионном порядке, передаются заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Уведомления и сроки #

13.1. Уведомления, которыми стороны обмениваются в рамках Договора, должны предоставляться курьерской экспресс-почтой, по ЭДО или по электронной почте на адрес, указанный в Договоре.

13.2. Любое уведомление может считаться доставленным по истечении 3 дней с даты его отправки, за исключением случаев, если оно было получено стороной ранее.

13.3. В течение 10 дней с даты подписания скана Договора Подрядчик обязан либо подписать Договор по ЭДО, либо представить Ozon оригинал подписанного Подрядчиком Договора.

13.4. Все сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если в самом условии о сроке не указано иное.

13.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении реквизитов юридического лица, банковских реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров телефонов, смене постоянно действующего исполнительного органа в течение 5 дней с даты изменения.

14. Изменение Договора #

14.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон.

14.2. Договор остаётся действительным также в случае, когда одно или более условий Договора признаны или становятся недействительными.

15. Расторжение Договора #

15.1. Подрядчик вправе отказаться от Договора или отдельного Заказа только по основаниям, прямо предусмотренным законодательством. Отказ Подрядчика возможен только при условии, что Заказчик в течение 10 календарных дней с даты получения уведомления от Подрядчика не устранил нарушения, служащие основанием для отказа Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от Договора или отдельного Заказа на основании ст. 719 Гражданского кодекса РФ.

15.2. Заказчик вправе немотивированно отказаться от Договора или отдельного Заказа при условии возмещения Подрядчику понесенных им расходов в связи с исполнением Договора в течение 60 календарных дней с даты получения от Подрядчика документального подтверждения таких расходов, если они признаны Заказчиком. Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ в дату, указанную в уведомлении Заказчика, или незамедлительно, если такая дата не указана.

15.3. Ozon ни при каких обстоятельствах не возмещает Контрагенту убытки в связи с расторжением Договора.

16. Действие Договора #

16.1. Если дата подписания Договора отличается от даты, указанной в правом верхнем углу его титульной страницы, то такая дата, указанная в правом верхнем углу на титульной странице, может быть использована для идентификации документа в платежных и иных документах.

16.2. Договор пролонгируется на следующий год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

Приложения и формы #

• Приложение № 1 — Акт о нарушении требований по охране труда и пожарной безопасности (форма).

• Приложение № 2 — Штрафные санкции.

• Приложение № 3 — Акт допуска (форма).